玻璃幕墙是由金属构件、幕墙玻璃与结构密封胶材料组成的建筑外围护结构体系 ,具有现代建筑的装饰效果 ,近20年在我国得到广泛应用 ,对于玻璃幕墙合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的最新玻璃幕墙合同格式,供大家参考学习。
玻璃幕墙合同1
总包方: (以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将成华区职业教育中心教学楼工程中的玻璃幕墙工程分包给乙方施工。为了更好的完成施工任务,本着相互合作,紧密配合的原则,结合本工程具体情况,制定如下条款,共同遵照执行。
一、工程概况:
工程名称:成华区职业教育中心教学楼工程(一期)
工程地点:成华区龙潭寺工业园区
二、分包工程内容及单价:
1、工程分包内容:施工图示的关于玻璃墓墙的全部施工内容,包括全隐框玻璃墓墙、铝百叶、玻璃采光顶等。
2、综合包干单价为:630元/m2。
以上综合包干单价中均含各种税费(均含、规费、保险费、劳保福利、利润、管理费、施工配合费、安全文明施工措施费、施工技术措施费、工程材料费、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务等工作)以上单价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响,为包干单价,不做调整。
三、履约保证金:叁万元人民币,在工程竣工验收合格后15日内一次性无息退还。
四、工程量的计算:
按20__清单计价规范之相关规定计算工程量。
五、付款方式:
1、乙方在完成合同约定的所有施工内容后15天内支付合同总价的40%。
2、工程竣工验收后合格并办理完分包结算后30日内支付至分包
3、余款在工程结算审计完毕并扣除3%保修金后1个月内付清。保修金返还按甲方与业主签订的施工合同之相关规定执行。
六、工程要求:
1、质量标准:质量必须符合国家现行规范要求及相关行业标准。
2、工期:按项目部要求工期完成。
3、安全:杜绝死亡及重伤事故,轻伤频繁率控制在1.5‰以内,达到《安全施工标准化现场》。乙方必须进行有效管理,确保安全生产。
安全施工要求:特殊工种持证上岗,安全防护用品自行准备,且必须有安全使用许可证,合格证等,严格按照甲方制定的施工组织设计的安全保证措施施工,并随时接受行业安全生产检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。如确系违章作业,甲方有权对乙方及相关负责人进行处罚。
4、文明施工目标:达到建设部《施工现场安全文明标准化工地》中的要求,创绿色环境工地,达到省、市最佳标准文明工地标准。
5、材料要求:严格按照施工设计图纸、业主、监理、甲方以及招标文件的要求执行。
七、对分包工程现场人员及管理的要求
1、人员组织能力:乙方组织具有技术能力,符合国家《劳动法》规定要求的人员进入施工现场,特殊工种必须持证上岗。乙方人员进场前向甲方提供进场人员明细表及相关证件。甲方验原件、留复印件。
2、管理能力:乙方必须具备施工现场管理的完善体制,对作业班组实施有效管理,绝不允许将单价变动后转包给他人。乙方管理自己的人员,做到文明施工,如发生打架、斗殴或其他社会治安事件,由乙方负责协调处理。
3、管理要求:乙方派驻现场的管理人员必须接受甲方统一管理,乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥、安排、检查监督的,除警告乙方现场代表外,处罚款100元/人.次。另外乙方必须遵守项目部制订的相
4、乙方派驻专人代表负责材料的进场质量检查,对不合格产品及不符合本工程所用品牌,乙方应按甲方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并承担因此发生的费用和给甲方造成的经济损失,工期不予顺延。
5、对不能达到工程质量和项目要求的,甲方有权调整工作量,并安排其它公司承担施工,其价格按新进公司要求的价格,在乙方总包费用中扣除,并承担违约责任。
6、乙方必须按照成都市建委相关文件规定配备足够的专、兼职安全员,否则,由此引起的相关部门处罚全部由乙方承担,同时接受甲方按每缺一人次200元违约处罚。
7、乙方项目经理 :资质等级为二级,在施工过程中,乙方项目经理不得随意离岗,因有急事需向甲方项目部请假,否则每次罚款壹仟元。
八、甲方责任:
1、甲方负责协调施工过程中乙方与其他施工单位的交叉作业协调工作,保证乙方工人的连续生产,尽量避免停工、窝工。
2、甲方负责对乙方入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安等方面的教育工作,并进行监督、检查。
九、乙方责任:
1、乙方负责按时完成施工图范围内的各项工作,所用的设备、材料均符合规范要求并满足建设单位给定的品牌。严格按行业相关要求组织施工,严格按照设计院审查合格认可的玻璃幕墙施工图施工,不得随意变动。
2、乙方应保证所承担的工程满足国家相关技术规范要求并通过验收。由于乙方施工不当对土建结构造成的破坏和损失,由乙方负责承担责任和费用。
3、提供完整的工程竣工验收资料及保修服务(竣工验收资料的数量按有关规定执行)。
4、乙方施工人员在现场违章操作发生的安全事故,甲方不承担任何责任和费用,均由乙方自理。并承担因安全事故给甲方造成的一
5、乙方应对所承担的工作内容的质量负责,施工中须有完整的质量控制体系。
6、属乙方施工范围内的验收工作由乙方全面负责,并承担一切费用。
7、乙方供应的材料必须经业主、甲方及监理的认可,方可用于本工程。否则,甲方有权要求乙方无条件更换。同时,乙方承担违约责任,向甲方支付违约金50000元,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。甲方对乙方供应材料的认可,并不解除乙方供应材料本身质量缺陷责任。
十、违约
1、乙方未全面履行本施工合同和甲方与建设单位签订的《施工合同》中的相关职责时,按总造价10%向甲方支付违约金,并承担由此发生的一切责任和经济损失。
2、乙方分包的内容验收未达到合格,必须无条件整改和确保通过验收,产生的费用全部由乙方承担,并承担由此带来的一切经济损失。并按总造价的15%向甲方支付违约金。
3、因乙方原因不能按期完工,造成工期拖延,每拖延一天工期,乙方向甲方付10000元人民币的违约金,累计计算。
4、乙方在施工中发生安全事故,除按本合同中第九条4款执行外,还应按下列向甲方支付违约金:①一人次重伤壹拾万元;②一人次死亡贰拾万元。
十一、保修
1、乙方应按法律、行政法规或国家有关工程质量保修的有关规定,对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、在保修期内,乙方应负责保修,出现质量问题,乙方在接到通知24小时内进行解决,并承担因此造成的损失。
3、本工程质量保修期按甲方与建设单位签订的《施工合同》中的相关条款执行,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
十二、其他:
1、成都市博胜装饰工程有限公司设计的并经过相关部门审查认可的玻璃幕墙施工图作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
2、合同签订的施工内容,乙方在施工时甲方有权调整施工项目,甲方有权将施工内容中的一项或几项交给其他施工单位完成,乙方无条件接受,并不得对其他几项工作内容的单价进行调整。
3、本协议未尽事宜,双方协商解决,协商不成,可按照《中华人民共和国合同法》有关条款办理。
十三、本合同双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。
十四、合同份数:本合同一式陆份,甲执肆份,乙执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
玻璃幕墙合同2
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方同意乙方承担郧西电力公司办公楼玻璃幕墙工程任务,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。
一、 工程概况
1. 工程项目名称:郧西电力公司办公楼
2. 分包工程名称:郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程
3. 工程地点:郧西
4. 质量要求: 优良
5. 工期: 年 月 日至 年 月 日
二、 合同范围
办公楼外的玻璃幕墙、铝板幕墙工程设计、加工、安装及其配套设施(如保温、预埋件制作及安装等)等全部工作内容,含工程所需所有人工、主材、辅材、机械等费用。
三、 工程要求
1. 乙方应根据郧西电力公司办公楼幕墙深化设计图纸进行安装。(设计院对乙方施工图确认后,乙方应及时向甲方和建设单位各提供2套图纸。)
2. 乙方严格按照设计要求及《金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-20__,J113-20__》的要求进行施工。
3. 乙方接受甲方在现场的领导和监督。
4. 乙方接受现场监理的监督。
5. 施工组织设计可操作性强、工期合理经济。
6. 双方约定的隐蔽工程中间验收项目:埋件、龙骨。
7. 乙方负责竣工资料的编制(四份)并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。
四、 合同价款与工程量
1. 本合同价款暂定为:(大写):
2. 本工程采用固定综合单价承包形式。不论本工程最终获批的设计文件如何变化,本次双方共同认可外玻璃幕墙工程综合单价不再变动,且视同乙方已考虑了自身能力及相关风险。
3. 除工程量按实调整外,乙方在合同价款之外的其他任何形式的索赔及调增,甲方概不接纳。(洽商和甲方责任除外)
4. 合同工程量:按业主与我方签订合同清单的工程量执行。结算时按实际数量结算。
5. 除非发生建设单位认定的关于材质、工艺的变化并经建设单位确认单价可变更时,单价可进行调整。否则单价均不予调整。
6. 发生建设单位签字认可的变更洽商时,按照实际施工部位参照有上述设计人签字认可的郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程深化设计图纸计算工程量,此部分工程量和单价经建设单位确认后,对单项变更金额超过20__元人民币的变更洽商,做相应的增减帐调整。
7. 本合同工作内容不产生杂工,任何人签认的杂工均无效。
五、 承包方式
1. 本工程采用包设计、包加工、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的综合单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料需向甲方报审,检验合格后方可使用。
2. 外玻璃幕墙施工用的脚手架费用乙方自理。
3. 甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。
4. 除非甲方的书面认可,在合同价款之外,乙方以任何形式的索偿及调整,甲方均不予确认。
六、 工程价款的结算与支付
1. 本工程付款按业主与甲方合同支付乙方。
2. 甲方根据乙方实际完成的工程量和验收合格单,依据设计院认可的二次设计详图,依照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__)计算报建设单位审定后的工程量作为最终结算量。单价执行合同约定的综合单价。
3. 关于工期违约的具体结算程序:在本合同工作结束时,因乙方原因造成工期延误,在结算价款中相应扣除建设单位对甲方可能产生的违约索赔费用。如乙方按期完成工作是在甲方增加额外投入的情况下实现的,则乙方承担由此发生的抢工费用。
4. 关于质量、安全文明施工违约的具体结算程序:甲方技术、工程、安全人员按照《金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-20__,J113-20__》对乙方进行考核,如因乙方原因不能满足上述规范要求并达到质量优良的验收标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮10%,并由乙方承担产生的一切后果;如因乙方原因不能满足“湖北省安全文明工地”的标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮5%,并由乙方承担产生的一切后果。
5. 乙方每月20日前向甲方申报本月验工计价计算书,甲方统一报监理、建设单位审批后视建设单位支付甲方工程款情况拨付给乙方工程款。
6. 乙方施工完成并验收合格后,甲乙双方办理最终结算,根据建设单位支付甲方的工程款情况,支付乙方至总结算价款的90%。如果乙方在竣工验收合格后一个月内竣工资料未达到甲方验收标准,甲方有权不支付乙方结算工程款,直至乙方提供合格的竣工资料。
7. 本工程保修期为2年,结算价款的10%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算)满后1个月内付清。
8. 甲方将本着诚实信用的原则与乙方及时办理结算与付款事宜,上述付款条件将按照建设单位对甲方的专款(幕墙款项)拨付到帐情况及时拨付乙方。
9. 本合同价格视同乙方已考虑材料涨价风险,若在合同履行过程中出现材料涨价,材料差价由乙方自行承担,甲方不做任何补偿。
10. 税金、管理费合计15%;由甲方代扣代缴(从结算额中扣除)
七、 工程质量
1. 质量要求 优良 。
2. 乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。若因材质问题其返工工费及因此而延误工期的损失均由乙方负责。
3. 乙方必须要有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行质量检验与控制。
4. 到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给乙方带来的经济损失由乙方承担。
5. 所有材料均应规范规定进行复试。
6. 乙方必须保证工程满足甲方的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。
7. 乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行过程的质量检验与控制。
8. 分项工程合格率100%,优良率不低于90%。过程控制详见深圳美术装饰工程有限公司项目部《质量管理办法》。
9. 满足甲方技术交底中的要求。
10. 施工过程中如出现质量不合格,限期返工。返工发生的所有工、料、机费均由乙方负责。
11. 施工中多次出现相同的质量问题或不按项目管理人员要求整改,质量检查人员有权处以500元/次罚款。
12. 每月25日由甲方质检及技术人员对已完工程部位进行检查验收、填写分项工程质量检验评定表,以此确认质量完成情况,作为当月结算依据。
八、工期要求
1. 合同工期:20__年 月 日至20__年 月 日。共 个月 。
2. 整体施工进度满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位工程量。
3. 乙方将严格按照甲方要求的质量标准进行施工,并保证在甲方要求工期(自进场之日起计算,含法定节假日)内完成全部安装工程,工期如有延误。由乙方自己承担所发生的费用。
4. 甲方向乙方提供施工图纸和总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。
5. 乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限,如该专业工程影响其它专业及工种者。所发生的费用由乙方承担。
6. 非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。
九、 甲方责任及事项
1. 甲方向乙方提供合同约定的材料、规格、型号及总进度计划网络图供乙方参考。
2. 甲方提供的临电设施到二级配电箱。其余部分由乙方承担。
3. 负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面。
4. 对乙方施工及管理进行监督及协调。
十、 乙方责任及事项
1. 负责合同范围内及与幕墙工程有关的各项工作。
2. 负责提供所用的各种机械、工具和材料合格证明。
3. 施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。
4. 乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。
5. 乙方负责所需工作面内立管阀门外的临时用水设施以及发生的所有费用。
6. 乙方负责所需二级配电箱外的所有临时用电设施以及发生的所有费用。
7. 向甲方提供其管理机构人员名单及施工人员花名册及各种手续证件。
8. 乙方应根据甲方施工组织设计要求制定合理的施工组织设计、施工方案并向甲方提交详细的施工方案及工程进度表,施工中应考虑与其他专业的密切配合。
9. 乙方施工人员应严格遵守甲方各项规章制度,安全文明施工,达到武汉市安全文明样板工地标准。
10. 乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守甲方的文明施工生产的管理规定。
11. 乙方所有进场人员必须严格管理,统一服装,统一安全帽,统一安排、指挥。
12. 乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。
13. 特殊工种须持证上岗,特别是电焊工,必须具有相应级别电焊工的技术能力。乙方人员无论在现场内外,凡是由乙方人员违章作业造成的任何事故及损失,以及由此发生的所有费用,概由乙方负责。
14. 乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,均扣除1000元以上的罚金。
15. 由于本分包工程的特殊性,因为施工条件不具备造成的暂停施工,其劳动力由乙方自己调节。
16. 负责交工前的成品保护工作及维修责任期内的维修工作并承担维修费用。
17. 进场施工前与甲方的安全部门签定安全协议、消防协议和现场管理协议。乙方负责本工程的安全防护工作,费用由乙方承担。
18. 乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。
19. 遵守市容、环卫部门有关规定,承担因违反规定造成的罚款,造成对甲方的罚款由乙方全额承担。
20. 必须认真贯彻实施ISO9002质量管理标准体系及ISO14002环境管理标准体系,坚决配合和执行甲方关于贯标工作的程序、制度、规定和要求。
21.积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。
22.乙方应承担甲方安排的必要义务工。
十一、 工程管理
1. 乙方任何人员必须尊重总包单位、业主和监理人员,不得无理顶撞,违者对当事人罚款500元/次,劳务队罚款1000元/次。
2. 乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款,罚款从当月分包费中扣除。
3. 甲方发放的各种合理的函件,乙方不得拒绝接受。拒收函件的情况为乙方对函件所列内容已经予以认可,并自愿承担由此造成的一切后果。
4. 在甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更合同内容或要求乙方退场或部分人员退场,乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
5. 乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。
6. 乙方管理机构名单作为合同附件,一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定,主要管理人员变动及10人以上主要施工人员调整,需征得甲方同意,私自变更管理人员及施工人员的,甲方有权处以1000元以下违约罚款,并视情节、后果严重,有权解除分包合同。
十二、 安全文明施工
1. 乙方应严格遵守甲方有关安全方面及其他各项规章制度,严格按规范施工,特殊工种应持证上岗,如因乙方违章操作及其他原因而引起的事故,由乙方负责,并按事故轻重扣除违约金。
2. 严格遵守国家和湖北省政府颁发的安全、文明生产有关规定施工。并且要交安全风险保证金30万。工程无安全事故退给乙方。
3. 对违反安全生产、消防、保卫管理的行为,项目管理人员有权处以1000以下罚款,情节、后果严重的按有关规定执行。
4. 乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场人员必须戴安全帽,高空作业系安全带。
5. 为保证施工人员的稳定性,乙方进场后三天内,提交给甲方一份施工人员花名册,同时交一寸免冠照片二张,以使甲方随时核对施工人员的稳定情况。
6. 乙方安全员对乙方工作区域内的安全工作负全部责任,发现隐患及时解决。甲、乙双方安全员对乙方施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽查。
7. 特殊工种操作者,必须持有湖北省有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方不负责任。
8. 本工地以创建“安全文明工地”为目标,乙方与甲方签定《安全责任书》。乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,如果发生纠纷因此而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。
9. 在本合同工程的施工过程中,甲方对乙方因自身原因造成的人身伤亡,财产的损失和损害不予赔偿。
10. 乙方进场的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能必须经过甲方认可。因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时,造成的全部损失由乙方承担。
11. 乙方有义务无偿配合甲方解决本合同工程实施过程中发生的或与本合同工程有关的各种问题或纠纷。
12. 乙方应严格按照国家和湖北省关于环境保护的有关规定进行施工。凡因乙方原因违反上述规定的,一切费用均由乙方负责。
十三、 工程竣工资料要求
1. 乙方的工程档案资料必须按北京市地方标准《建设工程资料管理规程》(DBJ01-51-20__)的规定执行,并满足甲方对档案资料管理的要求,在施工过程中及时做好汇总、整理工程档案。
2. 乙方如不按要求提供工程档案资料的,甲方有权扣留乙方的剩余工程款,并且不予进行工程竣工结算,直至提交完整合格的档案资料为止。
十四、 工程保修
1. 甲方预留结算总价的10%作为保修金,在保修责任期(两年)满后,甲方向乙方发出保修完成证明书后支付无责任部分。若在保修期内乙方未能及时履行保修责任,则甲方有权自行或委托维修,费用从保修金中直接扣除,若有不足,甲方可另行追索。
2. 在保修责任期内,乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。
十五、 合同争议的解决
甲乙双方在履行合同的过程中发生争议,应本着友好合作的精神协商解决。协商不成,提交湖北省仲裁委员会,按该委员会现行的仲裁规则进行仲裁。
十六、 其它事项
1. 在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减(经双方认可)。
2. 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人;如乙方违反本约定,视同乙方违约,乙方承担甲方由此造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金。
3. 施工现场内一律不发生杂工;如发生合同工作内容外的用工,已签证为准;否则将被视为无效。
4. 本合同自签字盖章之日起生效。本合同在完成承包工作内容,按合同要求结清工程款后即宣告终止。
5. 合同未尽事宜,双方协商另订。
6. 本合同正本贰份,双方各执一份,副本六份,交双方各职能部门保存。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
玻璃幕墙合同3
甲方:乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包工程范围
湖南中医学院1#教学楼、图书馆(A区)玻璃幕墙与铝合金门窗工程。包括:型材矫正、放样下料、切割断料、钻孔组装、制作搬运。现场搬运、安装、校正框扇、裁安玻璃、五金配件、安装框料、玻璃配件、周边塞口、清扫、塞缝按长沙市强制性规范施工、纱窗等,及与玻璃幕墙与铝合金门窗相关的一切工作。
四、承包工程期限:1#教学楼玻璃幕墙与铝合金门窗工程于20__年8月30日竣工,图书馆(A区)工程按甲方计划竣工,甲方保证施工工作面。
五、承包方式:包工包料,以清单报价包干(包一切费用,包一切施工机械和工具,甲方不再承担其它任何费用)。
第二条 工程结算
1、合同价格:按甲方中标工程量清单报价(1#教学楼玻璃幕墙与铝合金门窗工程中标总价385839.06元人民币,图书馆(A区)玻璃幕墙与铝合金门窗工程中标总价576316.79元人民币)加玻璃幕墙与铝合金门窗工程变更费用结算,变更费用的确认以审计终审结果确认的为准(从建设方所办纱窗、塞缝签证量进入乙方的结算量)。玻璃幕墙与铝合金门窗工程完工后 30 天内,
2、甲方代扣代缴税费。乙方提供收款收据、甲方用转账支票支付。甲方按投标报价时的汇率折成人民币与乙方结算。
3、甲方已交纳的部分规费应按造价比例分摊:定额测编费玖佰肆拾肆元壹角壹分(¥944.11)、保险费壹仟伍佰叁拾玖元肆角伍分(¥1539.45)、中标交易服务费壹仟零伍拾捌元叁角柒分(¥1058.37)、安全服务费用玖佰肆拾肆元壹角壹分(¥944.11)、质监费用壹仟伍佰叁拾陆元叁角伍分(¥1536.35)等费用由甲方从工程结算款中按实计算并代扣。
4、乙方进场后需向甲方提供承包范围内的各种检测资料、厂家的资质证书,以备甲方向有关部门作交工验收备案资料使用,否则不予结算。
5、玻璃幕墙和铝合金门窗的所有相关的试检费均由乙方承担。
6、自乙方进场之后甲方每月底按工程进度产值的60%付款。待工程完工后付至工程款的70%,工程竣工验收并办理结算后一个月内付至工程款的95%,工程保修期满后一个月内若无质量问题付完余款。乙方配合甲方办理与建设单位的工程结算。具体付款视业主与公司支付工程款而定。
7、相关的水电费由乙方承担,包干费用为 1000 元人民币。甲方在结算工程款中扣除
8、未尽事宜以甲方与建设单位签定的施工承包合同为准。
第三条 工程质量
根据国家质量验收规范和评定标准验收,并由建设单位、监理单位和质检站进行验收(型材厚度、规格、玻璃的平整度、厚度达到业主及甲方的认可),质量必须保证优良,否则按工程款的95%结算。乙方按照施工图纸和设计要求,精心组织施工,确保工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其造成的工料损失及一切费用,由乙方承担。
第四条 安全文明生产
一、乙方应有一整套完善的安全措施要求,甲方应有专人进行监督检查,乙方必须执行施工现场有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,确实做好安全防范措施。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其造成的损失及一切费用由乙方承担,甲方概不负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的物品由乙方自行解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
四、乙方在施工中所需材料设备应按甲方要求及指定地点进行堆放,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁,确保安全文明施工。
五、乙方在施工过程中施工人员要穿戴整齐,建筑垃圾要定期清理,不得乱抛乱掷。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后,甲方提供宿舍, 乙方工人统一在甲方食堂就餐。
二、乙方使用女工的话,应提前通知甲方,得到甲方认可后,乙方应办理一切相关证件,手续应符合国家相关法律法规的规定。
三、乙方工人应按照甲方要求遵守宿舍管理制度,保持宿舍卫生整洁,实行室长负责制,规定一周内每天卫生值日名单并张贴上墙,做到天天有人打扫,保持室内窗明地净,通风良好。甲方将不定期进行抽查。
四、未经许可一律禁止使用电炉、空调及其它用电加热器具。
五、乙方必须按照中建CI要求安全文明施工。
第六条 现场管理
一、甲、乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一指挥下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、出入施工现场的施工人员要佩戴工作标志,不准外来人员出入现场和
第七条 违约责任
一、乙方承包的工程项目,不得再行分包。玻璃幕墙及铝合金门窗工程经检验达不到国家验收规范规定的,甲方有权终止合同。造成返工的损失,乙方应予全额赔偿。延误的工期由乙方自行调整赶上,否则按违约责任有关条款处理。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,罚款贰仟元/天(20__元/天)。并赔偿因工期延误造成的甲方的一切经济损失。
第八条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商。协商不成时,解决不了的,可由工程所在地仲裁委员会仲裁。
二、本合同一式 伍 份,甲方执正本叁份,乙方壹份。其余壹份,报送 一公司项目管理部 备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其它条款:
1.乙方如需与建设方、监理方、设计院联系处理问题时必须和甲方协商,并与甲方有关管理人员一起,使用甲方公函与表格。
2.乙方向甲方提供玻璃幕墙与铝合金门窗交工验收备案资料原件 套,与结算有关的签证资料原件 壹 套,在验收后一个月之内提供给甲方。
3.其它材料保证质量,并按规范有厂质证明及复检报告。
4.乙方须遵守甲方与建设单位签订的工程承包合同及建设单位的招标文件的有关规定。
5.甲方需提供良好的施工条件,如运输通道、库房、宿舍、每层配电箱一个,技术交底等。
第九条 合同有效期
本合同自双方盖章之日起生效,工程全部竣工并结算付款完毕后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日