沥青路面施工合同范本

由 一网宝 分享时间：2022-07-24 21:07:00 加入收藏我要投稿点赞

　　近几年,土方工程项目施工也逐渐增多,竞争也越来越激烈。签订简单土方工程合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的简单土方工程合同范文，欢迎参考阅读。

　　简单土方工程合同范文1

　　发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及行业有关法律、法规的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并到现场查看，了解相关事宜后，就铜陵市狮子山经济开发区经五路与纬一路交叉口污水管道塌陷工程。工程事项协商一致，同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：铜陵市狮子山经济开发区经五路与纬一路交叉口污水管道塌陷工程。

　　2、工程地点：狮子山经济开发区内

　　3、工程内容：塌陷处土方开挖，道路结构层破除和外运，D800管道铺设(暂定)，填方和余土弃臵，50cmC25商砼浇筑(须有产品合格证和抗压强度报告)，人行道拆除和铺设。(详见工程量清单)

　　4、承包方式：包工包料

　　5、现场施工条件：已具备进场条件

　　二、工程规模：见招标施工方案。

　　三、履约保证金

　　乙方必须在收到中标通知书三个工作日内按招标文件要求向甲方交纳履约保证金(人民币)：伍仟元整(￥5000元)，逾期未交，甲方有权解除合同并没收其投标保证金。

　　四、合同工期

　　1、开工日期:

2、竣工日期：

　　3、本工程要求工期为可抗力因素引起的工期延误给予顺延外，其余一律不予顺延，否则，每延误一天处罚500元。

　　五、工程质量及其他要求

　　(1)质量标准：合格

　　(2)应符合现行给水排水管道工程施工及验收规范。

　　(3)安全防护、文明施工措施由乙方自行承担完成。

　　(4)违反以上规定，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金，更换施工队伍。

　　(5)乙方必须按投标书承诺的质量标准和工期竣工移交使用，验收质量合格及合同工期内竣工验收，返还质量及工期履约保证金。由于乙方的原因造成的工程质量不合格，必须予以返修直至合格，其返修工期视同合同工期，履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内返还(无息)。

　　(6)工期超过乙方承诺天数的，甲方拒付工程款。

　　六、合同价款

　　工程中标价(人民币)：肆万玖仟贰佰捌拾玖元肆角壹分(￥：49289.41元)。，最终工程造价以区审计局审定金额为准。

　　七、合同款支付方式

　　1、本工程采用固定单价合同方式，即合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目的综合单价在约定条件及范围内是固定的，不予调整，工程量允许调整。

　　2、固定单价均包含成本、利润、税金、大型机械进退费和措施费用、材料费的涨跌等所有费用。

　　3、本工程在双方约定的方案范围内合同内容，以现场实际情况调整。如发生工程方案变更和现场签证按狮子山开发区管委会建设工程管理办法执行，现场签证人员为开发区规划办公室郝庆丰、董桂芬和开发区纪工委人员曹亮，监理单位人员共同参加现场计量签证。

　　4、工程款支付：本工程不设预付款，工程竣工并经验收合格，乙方必须按规范要求提交完整的竣工资料和结算资料。经区审计部门审计后付至审定金额的95%，余款竣工验收期满一年后付清(无息)。

　　3、本工程水源、电源由甲方协调，水费、电费乙方自付。

　　八、双方的权力和义务

　　1、甲方的权力和义务

　　(1)指派郝庆丰为甲方驻工地代表，负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理方案变更、签证及验收手续。

　　(2)确定道路、线路、上下水道、地下光缆等的位臵。

　　(3)组织验收工作。

　　(4)负责施工现场与周边关系的协调工作。

　　(5)开工前提供施工现场的地下管线具体情况。

　　2、乙方的权力和义务

　　(1)指派要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

　　(2)按施工安全规范规定，指定审定的安全防护方案。并在施工现场安全防护等措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作，做好安全生产各项工作，并承担安全生产的法律和经济责任，如由于乙方施工造成安全及经济责任事故均与甲方无关。

　　(3)接受甲方监督和管理，服从安排，由于现场塌陷原因不明，乙方必须边探测边开挖，乙方须无条件接受甲方根据现场开挖情况临时调整的施工方案，同时做好施工范围内其他管线的保护工作。

　　(4)按国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

　　(5)参加工程竣工验收，竣工验收合格后应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

　　(6)乙方必须做到文明施工，及时清理洒落在道路上的泥土，如影响到开发区的文明创建将由开发区城管中队视具体情况给予经济处罚。

　　(7)乙方必须按甲方要求将土倒至指定位臵并予以平整。

　　九、工程变更、签证办法及验收

　　1、施工中方案变更时，甲方以书面变更形式发出，乙方应无条件配合甲方进行变更。乙方进行隐蔽工程施工须提前通知甲方代表，否则视为该项目工程量未发生。

　　2、设计变更、工程量签证必须严格按甲方要求执行，履行工程签证审批程序。

　　3、本工程要求严格按照施工程序和验收规范及有关要求整理资料，工程竣工并通过验收后2日内向招标人提供完整的竣工资料肆份(其中一份必须是原件);中标人未按照本要求提供竣工资料或资料不符合要求的，扣5%的工程决算总价作为抵押，直至符合要求为止。

　　十、组成合同的文件及优先解释顺序

　　合同文件应能互相解释、互为说明，其组成部分和解释顺序如下：

　　1、本合同条款。

　　2、招标文件、标准、规范及有关技术文件。

　　3、图纸。

　　十一、违约、索赔和争议

　　1、双方协调解决。

　　2、协调解决不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他

　　图纸：乙方原则上依据招标文件中施工方案施工。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：安徽铜陵狮子山经济开发区管委会。本合同双方约定：经双方签字盖章后生效。

　　十四、本合同未尽事宜，双方协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　简单土方工程合同范文2

　　发包方：_________________________(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、承包方式及价款：______元/m3一次性包死(含一切费用)

　　三、工期：本合同全部工程于____年____月___日开工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工过程中,除遇下列情况外，工期不予顺延。

　　1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;

　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;

　　3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

　　四、工程质量和保修

　　1. 工程质量要求:按有关规定和本合同的约定,经甲方、业主、监理工程师和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准;

　　2.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准,甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工,并接受甲方、监理和业主代表的监督、检查;

　　3.乙方应根据甲方要求,随时提供有关技术资料,如材料,设备出厂合格证,试验报告等影印件或原件(由乙方提供的材料);

　　4.甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担;

　　5.工程竣工,经验收达到本合同约定的合格标准,乙方按国家关于工程保修的有关规定承担保修责任并承担此项费用。

　　五、双方责任

　　甲方责任

　　1. 按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

　　2. 协助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系;

　　3.负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;

　　4.向乙方提供与本合同相关的图纸、资料;

　　5.在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;

　　6.协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

　　7.核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

　　9.负责组织相关的试验检测工作,乙方需组织适宜人员配合甲方进行试验工作;

　　10.负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。

　　乙方责任

　　1.服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;

　　2.服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责;

　　3.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;

　　4.负责根据本合同关于施工内容的有关资料(如图纸,甲方指令等)编制组织,施工方案,并报甲方审批;

　　5.制定妥善的工程质量和安全保证措施;

　　6.对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

　　六、结算以及付款方式：

　　1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

　　2、本合同自签定生效之日起，甲方应在_______日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应根据工程进度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之________的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

　　3、乙方必须提供经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。

　　七、乙方必须服从甲方工地代表及监理工程师的监督管理，甲方必须给予乙方施工必要的协助与支持。

　　八、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。

　　九、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。

　　十、违约处理：如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息。

　　十一、争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。

　　十二、未尽事宜,双方协商一致可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力.

　　十三、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的的附件，为该合同的组成部分，应共同遵守。

　　十四、本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份,双方各持___份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日